真不知这种事该不该在妈网说？
25307381谈天说地
何容事情起因很简单也很复杂，简单讲，欠债的是爷，追债的是孙子。
赤裸裸的威胁，大有封铺拉人的势头，尼玛，怪不得一过了春节，政府维稳办、公安局、寄生等全跑我家找茬，想想也真有可能是这货作怪，否则我一届小人物，不可能一下子这么多国家干部来关心啊。
2012/04/04
全部回帖
波菜小子4楼何容:
请问如果有人欠你钱不还，你今天追问，他就说下周，到下周你再追问，就说再下周，再下周追问，就说出差了，出差回来再说。等出差回来又告诉你，公司忙的没时间去转账，等下月给，到下月了，又说数据有问题，强行克扣了几千元。 在这个时候，请问你是斯文对待还是爆粗？ 你别告诉我他不给就诉诸法律，因为当你翻出合同时候，才发觉，当初签合约时，人家把关键的一项“因为业主方原因造成工期延误，延误一天罚款400元这条”。也就是说上法院也没依据了。你再问，人家就光明正大告诉你，这是霸王条款，所以他在打印合约时把这条删除了。而合同上只保留了一天——因施工方造成延误工期的，一天罚款400元。 请问这个时候你发现，连合同也被人做了手脚，是否会爆粗？
查看原文真搞笑，我们在合同做手脚这话你都能捏造出来，那你不用爆粗啊，你大可以请律师告我啊！！！我真心希望，你一定一定要请律师告我，拜托了，可以么？！
2012/04/12回复
何容楼5楼波菜小子:
好，那又是我错咯~~~你之前误导我总款是12万元，所以我才这么说，那我现在更正，总款是11万4128，我给了10万多，余款6000，可以了吧？！！！难道我记错写错还要给你真给你这么多吗？动不动就死全家，你心真是黑！！还说自己做事光明磊落，麻烦你把完工的时间也写上！！难道你11月底完工，我也要6月给钱你？？真会放屁我每解释一件事，你就会捏造更多的事来说，旁观者毕竟是旁观者，不清楚事情的真相，往往被你骗倒，我也没这么多时间去解释这些事（本来我是觉得清者自清，根本没必要说），我真是非常渴望你去找个律师告我去，我说的，妈网所有人作证，如果是我的错，我负担你所有律师费！！！
查看原文 好，那又是我错咯~~~你之前误导我总款是12万元，所以我才这么说，那我现在更正，总款是11万4128，我给了10万多，余款6000，可以了吧？！！！难道我记错写错还要给你真给你这么多吗？动不动就死全家，你心真是黑！！还说自己做事光明磊落，麻烦你把完工的时间也写上！！难道你11月底完工，我也要6月给钱你？？真会放屁 =====================
1、请你搞清楚，别再又无赖，工程款12.1万没错，你大可以贴上我们的合约细则和附件，为什么会少了那么多，你心中比我更清楚是什么原因对不对。我只能说两个字——克扣
2、请你搞清楚，不是11月底完工的，是10月1日已经基本搞好，就差安装个灯，且你也已经10月9号左右搞了入伙仪式和搬进所有家私进场，对不对？请别在误导围观群众。这个事我俩谁说谎，就不得好死，你敢跟我发誓么？
3、为什么会误工？我已经在那个帖子解释很清楚了，即使其他不算，以下几点请你解释是你原因还是我原因。
a、墙砖波打线不够，是谁拖延了将近10天还没把材料备回来？
b、门店量错尺寸，门水泥自备项目，责任不在我，重新做门洞延误工期，责任在谁？
c、门柜是你自备项目，门柜未安装前我无法扇灰上漆，请问门柜都到8月底才安装，是谁的责任？
d、是谁不按期支付工程款，导致工人处于半停工状态的？是谁说钱买家具了，要钱没有，要命有一条，催也没用？
4、是谁擅自更改合约在先在签合约前打印合约时把“因业主方原因导致工期延误，延误一天罚款400”这条合同要款偷偷删除，且在签约时不告诉我已经删除该条约？
1、请你搞清楚，别再又无赖，工程款12.1万没错，你大可以贴上我们的合约细则和附件，为什么会少了那么多，你心中比我更清楚是什么原因对不对。我只能说两个字——克扣
2、请你搞清楚，不是11月底完工的，是10月1日已经基本搞好，就差安装个灯，且你也已经10月9号左右搞了入伙仪式和搬进所有家私进场，对不对？请别在误导围观群众。这个事我俩谁说谎，就不得好死，你敢跟我发誓么？
3、为什么会误工？我已经在那个帖子解释很清楚了，即使其他不算，以下几点请你解释是你原因还是我原因。
a、墙砖波打线不够，是谁拖延了将近10天还没把材料备回来？
b、门店量错尺寸，门水泥自备项目，责任不在我，重新做门洞延误工期，责任在谁？
c、门柜是你自备项目，门柜未安装前我无法扇灰上漆，请问门柜都到8月底才安装，是谁的责任？
d、是谁不按期支付工程款，导致工人处于半停工状态的？是谁说钱买家具了，要钱没有，要命有一条，催也没用？
4、是谁擅自更改合约在先在签合约前打印合约时把“因业主方原因导致工期延误，延误一天罚款400”这条合同要款偷偷删除，且在签约时不告诉我已经删除该条约？
2012/04/12回复
发表于 2012-4-12 21:01 |何容楼7楼波菜小子:
好，那又是我错咯~~~你之前误导我总款是12万元，所以我才这么说，那我现在更正，总款是11万4128，我给了10万多，余款6000，可以了吧？！！！难道我记错写错还要给你真给你这么多吗？动不动就死全家，你心真是黑！！还说自己做事光明磊落，麻烦你把完工的时间也写上！！难道你11月底完工，我也要6月给钱你？？真会放屁我每解释一件事，你就会捏造更多的事来说，旁观者毕竟是旁观者，不清楚事情的真相，往往被你骗倒，我也没这么多时间去解释这些事（本来我是觉得清者自清，根本没必要说），我真是非常渴望你去找个律师告我去，我说的，妈网所有人作证，如果是我的错，我负担你所有律师费！！！
查看原文我每解释一件事，你就会捏造更多的事来说，旁观者毕竟是旁观者，不清楚事情的真相，往往被你骗倒，我也没这么多时间去解释这些事（本来我是觉得清者自清，根本没必要说），我真是非常渴望你去找个律师告我去，我说的，妈网所有人作证，如果是我的错，我负担你所有律师费！！=============
那好，君子一言快马加鞭，你敢把“因业主原因导致工期延误，每延误一天补偿施工方误工费400元”这个合同要件重新附上合同。因为这点是你偷偷删除的，现在变得死无对证，所以你理直气壮敢说打官司。
你如果敢把这条重新补充上合约，我不需要你支付律师费，律师费我自付。如果你不补充这个要款，我打官司有何意义？
别再又耍无赖说这个是霸王条款，给大家评论，如果这个是霸王条款，我倒贴你2万，如果这个是合约必备要件，你乖乖的把钱给我还回来就行。
那好，君子一言快马加鞭，你敢把“因业主原因导致工期延误，每延误一天补偿施工方误工费400元”这个合同要件重新附上合同。因为这点是你偷偷删除的，现在变得死无对证，所以你理直气壮敢说打官司。
你如果敢把这条重新补充上合约，我不需要你支付律师费，律师费我自付。如果你不补充这个要款，我打官司有何意义？
别再又耍无赖说这个是霸王条款，给大家评论，如果这个是霸王条款，我倒贴你2万，如果这个是合约必备要件，你乖乖的把钱给我还回来就行。
2012/04/12回复
何容楼8楼波菜小子:
真搞笑，我们在合同做手脚这话你都能捏造出来，那你不用爆粗啊，你大可以请律师告我啊！！！我真心希望，你一定一定要请律师告我，拜托了，可以么？！
查看原文我每解释一件事，你就会捏造更多的事来说，============
请你指出，我列举的那一个是捏造的事实？
我总共列出就是以下事实：
1、你不按期支付工程款导致半停工状态。
2、你自备瓷砖不足导致误工。
3、你自定门窗，门窗师傅造错尺寸，因此重新更改门洞尺寸导致误工。
4、你自定衣柜和门，而衣柜和门到8月底才安装，导致吊天花要延误到9月开工。
5、我向你追工程款，开始你说没钱，等下周支付，下周再问，说出差支付。出差回来再问说很忙，下周支付，然后再问，就说12月再给，12月再问，就说数据有问题，干脆就直接说已经扣了，剩下就2000元。
6、擅自删除合同业主责任条款，硬说那个是霸王条款。
请你拍着心口说，我上面6点，那点是你口中的捏造事实？
请你指出，我列举的那一个是捏造的事实？
我总共列出就是以下事实：
1、你不按期支付工程款导致半停工状态。
2、你自备瓷砖不足导致误工。
3、你自定门窗，门窗师傅造错尺寸，因此重新更改门洞尺寸导致误工。
4、你自定衣柜和门，而衣柜和门到8月底才安装，导致吊天花要延误到9月开工。
5、我向你追工程款，开始你说没钱，等下周支付，下周再问，说出差支付。出差回来再问说很忙，下周支付，然后再问，就说12月再给，12月再问，就说数据有问题，干脆就直接说已经扣了，剩下就2000元。
6、擅自删除合同业主责任条款，硬说那个是霸王条款。
请你拍着心口说，我上面6点，那点是你口中的捏造事实？
2012/04/12回复
pplive0608好复杂。。
2012/04/12回复
何容楼10楼波菜小子 发表于 2012-4-12 21:04
回复 何容 的帖子
真搞笑，我们在合同做手脚这话你都能捏造出来，那你不用爆粗啊，你大可以请律师告我啊！ ...
真搞笑，我们在合同做手脚这话你都能捏造出来，那你不用爆粗啊，你大可以请律师告我啊！！！我真心希望，你一定一定要请律师告我，拜托了，可以么？！============
1、请问你我该怎么告？因为合约就签在那，但合约条款关于“业主方原因导致工期延误，延误一天支付施工方误工费400元”这天要件没有了。
2、签合同前，你叫我把合同样本发给你，你修改后再签，但等你修改回来后这个条款就被删除了，我承认，我太过相信你，没注意看你竟然连公平的合同要件也删除。
3、你欠债不还，无端克扣工程款，我承认我爆粗，但爆粗请问犯法不？但欠债不还绝对犯法。
4、别再装孙子，你敢把“业主方原因导致工期延误，延误一天支付施工方误工费400元”这个要件补充签回合约，我就敢起诉你。如果你不敢签回这个合约，我也没必要起诉你，因为没足够证据，但对付无赖，我还是那句话，你敢不支付剩下工程款，我就敢上你家问你要，我就不信天下之大，无赖还比民工追讨工程款有道理。
2012/04/12回复
何容楼11楼pplive0608:
好复杂。。
查看原文 不复杂。 1、无赖欠债不想还。追债方在追债过程言辞不文雅。
2、他的理由是工期延误，而工期延误主要是因为他从来不按期支付工程款造成的。
就这么简单
2、他的理由是工期延误，而工期延误主要是因为他从来不按期支付工程款造成的。
就这么简单
2012/04/12回复
秋千鱼儿何容楼13楼波菜小子:
但我还没见过这样的无赖，真的，我装修这么多次，从来都是和气收场，这次真是长见识了
查看原文 别扯其他话题和其他事情， 10月初你新居入伙没错吧，既然已经新居入伙且搬进所有家私，说明我们工程已经完成。
10月——4月，半年期也已经足够了吧，不算被你克扣的。剩下6000多，你到底支付不支付？
这么长时间以来，我只联系你夫妻追债，从来未联系过你家任何人，对不对？
如果你还是决意不支付。在妈网这公开场合我也明说，我会上你家追讨。不去是乌龟。
10月——4月，半年期也已经足够了吧，不算被你克扣的。剩下6000多，你到底支付不支付？
这么长时间以来，我只联系你夫妻追债，从来未联系过你家任何人，对不对？
如果你还是决意不支付。在妈网这公开场合我也明说，我会上你家追讨。不去是乌龟。
2012/04/12回复
林黛玉哦
聪婆婆
kaileyMAMA17楼唉, 我可是最怕欠人錢了.
2012/04/12回复
下雨天BB
